建筑施工合同范本(适用于工程项目多方参与、需求复杂的场景)


合同序言
遵循《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和其他相关法律、法规,并结合本工程的实际情况,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)经友好协商,特签订本合同,以确保工程顺利完成。
第一章 工程概况
第一条 工程基本信息
工程名称: `xxxxxxxxxxxxxxxxx`
工程地点: `xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`
第二章 工程承包范围
第二条 安全维护及整改
第三章 合同工期
第三条 合同工期
合同工期为 `30` 天。
第四章 工程造价
第四条 工程造价
工程造价为 `xxxxxxxxxxxxxxxxx` 元整。
第五章 质量标准
第五条 质量标准
5.1 工程质量应达到现行国家或行业标准的合格要求。
5.2 使用的标准、规范主要包括:
国家、行业制定的施工技术和验收规范
符合湖南省标准规程的行业标准
第六章 承包方式
第六条 承包方式
按照本合同第二条确定的承包范围内容,乙方采用包工包料、包质量、包工期、包安全的总承包方式。
第七章 工程计价
第七条 工程计价原则
7.1 工程量清单计价按照湖南省《建设工程工程量清单计价规范》等相关规定编制。
7.2 人工、材料价格确定依据:
人工工资:湖南省综合工资单价
材料价格:施工同期《长沙建设造价》等市场信息
7.3 具体工程量以甲方签证单为准。
第八章 工期
第八条 工期顺延
以下情况经核实确认后,合同工期可顺延:
不可抗力因素,包括自然灾害、政策调整等
非乙方原因导致的关键工序延误
非乙方原因造成的停水、停电等不可预见事件
第九章 工程款的支付
第九条 工程款支付计划
工程完工后,甲方在 10 个工作日内支付工程预算价的 80%。
工程结算后,甲方支付结算总价的 97%,留存 3% 作为工程保修金。待工程验收无质量问题满一年后,保修金一次性返还,不计利息。
第十章 违约责任
第十条 违约责任承担
10.1 违约方应按照合同约定承担违约责任。
10.2 违约造成对方损失的,违约方承担赔偿责任。
第十一章 安全生产和文明施工
第十一条 安全生产和文明施工
乙方应严格遵守安全施工规范,做好安全管理工作,杜绝重大安全事故发生。乙方应开展文明施工,维护施工现场环境。
第十二章 争议的解决
第十二条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,双方优先协商解决。协商不成时,可以由当地建设行政主管部门调解。调解不成时,由原告所在地人民法院裁决。
第十三章 其他条款
第十三条 民工工资支付
乙方应按规定及时支付民工工资。若乙方拖欠民工工资,甲方有权直接从工程款中代为支付。
第十四条 合同生效
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章)_________
法定代表人(签字)_________
_________年____月____日
乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________
_________年____月____日
关注法律网,获取更多法律知识